К индикаторам риска регионального государственного контроля (надзора) относятся:

1) отклонение контролируемого лица от примерного графика реализации проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на срок более 6 месяцев от первоначального (планируемого) срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, предусмотренного проектной декларацией, наличие факта нарушения срока исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве, нарушения срока передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства;

2) наличие информации об отсутствии источников финансирования проекта строительства;

3) отсутствие действующего разрешения на строительство (реконструкцию);

4) наличие сведений, в том числе из открытых источников, о поступлении в суд уголовного дела за совершение преступлений в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти руководителем застройщика, главным бухгалтером застройщика; физическим лицом, владеющим в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком;

5) наличие сведений, в том числе из открытых источников, о рассмотрении арбитражным судом заявления о признании юридического лица – застройщика несостоятельным (банкротом) или о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания.